首页 > 继续教育
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

索赔成立的条件包括()。

A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出

B.与合同对照,事件已造成了承包人的直接工期损失

C.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

D.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定属于承包人的行为责任或风险责任

E.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“索赔成立的条件包括()。A.与合同对照,事件已造成了承包人工…”相关的问题
第1题
承包人索赔成立必须同时具备的条件有()。

A.与合同对照,事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失

B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

C.造成费用增加已经超过承包人的接受能力

D.承包人按规定的时间提交索赔证据

E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

点击查看答案
第2题
工程索赔成立的前提条件包含()。

A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失

B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

C.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告合同文件

点击查看答案
第3题
索赔成立应该同时具备()等前提条件。

A.工程师尚未确认损失情况

B.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失

C.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

E.造成费用增加或工期损失的原因,必须是业主或工程师的原因

点击查看答案
第4题
缔约过失责任成立的条件包括()

A.缔约人于缔约之际未善尽必要注意的义务

B.不展行先合同义务的一方主观上有过错

C.缔约相对人蒙受财产损失

D.未尽缔约之际的义务与损害后果有因果关系

E.缔约相对人没有过失

点击查看答案
第5题
某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 3
50 m2,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件。

事件一:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4 日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。

事件二:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。

事件三:7月25日至28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人员窝工20个工作日。

(以上事件均发生在关键线路上)

【问题】

1.由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。

2.由于地下连续墙出现质量问题造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。

3.由于暴雨造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。4.对于上述可要求索赔的事件,每项工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

点击查看答案
第6题
信息技术进出口有限责任公司向澳大利亚 A&AT 公司发电:“确认售与你方计算机 500 台,每台 C
IF墨尔本 600 美元,5月 20 日交货,发生争议在英国伦敦国际仲裁。 ”澳大利亚 A&AT 公司复电如下: “确认你方来电和我方购买你方计算机 500 台,条件按你方电报规定,请提供合适的包装。 ”后来,信息产业进出口有限责任公司没有按期交货,双方发生争议。

1.澳大利亚a&at公司复电构成下列哪种情形?()

A.反要约

B.承诺

C.要约引诱

D.要约

2.澳大利亚a&at公司与信息产业进出口有限责任公司之间是否已成立买卖合同?()

A.成立

B.未成立

3.如果合同成立,则应由下列哪个公司投保?()

A.澳大利亚A&AT公司

B.信息产业进出口有限责任公司

4.如澳大利亚a&at公司另行购买替代货物,是否有权向信息产业进出口有限责任公司索赔差价损失?()

A.无权

B.有权

点击查看答案
第7题
承包人向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.由于不可抗力原因造成费用增加和工期损失

E.由于采购供应商原因造成费用增加和工期损失

点击查看答案
第8题
合同索赔成立不可或缺的三个重要条件是()。

A.驻地监理签认

B.索赔证据

C.索赔程序

D.索赔意向通知书

E.索赔依据

点击查看答案
第9题
索赔成立的条件是()。

A.没有损失

B.自身原因

C.按时提交索赔意向通知书

D.50天后提交索赔报告

点击查看答案
第10题
背景资料:某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建

背景资料:

某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件:

(1) 在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。

(2) 因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。

(3) 7月25日~7月28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人员窝工20个工作日。

(注:以上事件均发生在关键线路上)

问题:

由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?说明原因。

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改